Договор за уеб услуги
✞ Договор № 2026/030 ✞
06 февруари 2026 г., гр. София
Настоящият договор за изработка на уебсайт (Договор № 2026/030) е сключен на 06.02.2026 г. в гр. София, Република България, между следните страни:
Web Factor ЕООД
ЕИК: 207894561
Адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 128, ет. 4
Представлявано от: Георги Димитров — Управител
IBAN: BG80BNBG96611020345678
Банка: БНБ
DefileRacing ЕООД
ЕИК: 206753219
Адрес: гр. Пловдив, ул. „Княз Борис I“ № 45
Представлявано от: Ивайло Стоянов — Управител
IBAN: BG22STSA93001527890123
Банка: Банка ДСК
Страните по настоящия договор, наричани по-долу за краткост „Изпълнител“ и „Възложител“, се споразумяха за следното:
2.1. Изпълнителят се задължава да проектира, разработи и внедри цялостен уебсайт за нуждите на Възложителя — DefileRacing, в съответствие с утвърденото техническо задание (Приложение №1) и настоящия договор.
2.2. Уебсайтът включва следните основни компоненти и функционалности:
2.3. Всички технически спецификации, дизайн макети и функционални изисквания са описани подробно в Приложение №1, което е неразделна част от настоящия договор.
2.4. Изпълнителят гарантира, че крайният продукт ще отговаря на съвременните уеб стандарти (W3C), ще бъде съвместим с актуалните версии на основните браузъри (Chrome, Firefox, Safari, Edge) и ще покрива изискванията за достъпност (WCAG 2.1 ниво AA).
2.5. Изпълнителят се задължава да използва съвременни технологии и утвърдени практики за разработка, включително оптимизация на производителността (Core Web Vitals), структурирани данни (Schema.org) и SEO-оптимизирана архитектура на уебсайта.
3.1. Срокът за цялостно изпълнение на проекта е 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на настоящия договор и получаване на авансовото плащане.
3.2. Изпълнението на проекта се разделя на следните етапи:
| Етап | Описание | Срок | Резултат |
|---|---|---|---|
| Етап I | Анализ, UX/UI дизайн и прототипиране | Дни 1–8 | Одобрен дизайн макет |
| Етап II | Front-end разработка и адаптивен дизайн | Дни 9–17 | HTML/CSS/JS шаблони |
| Етап III | Back-end разработка, CMS и интеграции | Дни 18–24 | Функционален сайт |
| Етап IV | Тестване, оптимизация и публикуване | Дни 25–30 | Пуснат в експлоатация сайт |
3.3. Възложителят се задължава да предостави обратна връзка и одобрение на всеки етап в срок от 3 (три) работни дни от получаване на материалите. Забавянето на обратната връзка удължава пропорционално крайния срок за изпълнение.
3.4. При необходимост от допълнителни функционалности, които не са предвидени в Приложение №1, сроковете се предоговарят с допълнително споразумение (анекс).
3.5. Гаранционният срок за поддръжка и отстраняване на дефекти е 24 (двадесет и четири) месеца от датата на финалното приемане на проекта. В рамките на този период Изпълнителят се задължава да отстранява безвъзмездно всички технически грешки и дефекти, произтичащи от разработката.
3.6. Приемането на всеки етап се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол. При липса на писмени възражения в срок от 5 работни дни от представяне на резултатите, етапът се счита за мълчаливо приет.
4.1. Общата договорена цена за изпълнение на всички дейности по настоящия договор е:
4.2. Плащането се извършва на три вноски по следния график:
| Вноска | Процент | Сума | Условие за плащане |
|---|---|---|---|
| Първа (аванс) | 30% | 2 370,00 EUR | В срок от 5 работни дни след подписване на договора |
| Втора (междинна) | 30% | 2 370,00 EUR | След одобрение на дизайн и завършване на Етап II |
| Трета (финална) | 40% | 3 160,00 EUR | След финално приемане и пускане в експлоатация |
4.3. Плащанията се извършват по банков път по сметката на Изпълнителя, посочена в раздел I от настоящия договор, в срок от 5 (пет) работни дни от издаване на съответната фактура.
4.4. При забава на плащане, Възложителят дължи неустойка в размер на 0,05% (нула цяло и пет стотни процента) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от общата стойност на договора.
4.5. Цената включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнение на дейностите, вкл. лицензи за софтуер, използван при разработката. Хостинг, домейн и лицензи за трети страни са за сметка на Възложителя.
4.6. В случай на съществени промени в обхвата на проекта, надвишаващи с повече от 15% първоначално договорения обем работа, страните договарят допълнително възнаграждение чрез писмен анекс към настоящия договор.
5.1. След пълното изплащане на договорената цена, всички авторски и имуществени права върху уникалния дизайн, графични елементи и персонализиран код, създадени специално за проекта, се прехвърлят изцяло на Възложителя.
5.2. Изпълнителят запазва правата си върху:
5.3. Възложителят предоставя на Изпълнителя неизключителен лиценз за използване на своите търговски марки, логотипи и фирмено съдържание единствено за целите на изпълнението на настоящия договор.
5.4. Изпълнителят гарантира, че всички разработки по проекта са оригинални и не нарушават права на интелектуална собственост на трети лица. В случай на претенции от трети страни, Изпълнителят поема пълна отговорност и обезщетява Възложителя за всички претърпени вреди.
5.5. Изходният код на проекта се предоставя на Възложителя чрез достъп до хранилище (Git repository) при финалното приемане на проекта.
5.6. Правата на интелектуална собственост, прехвърлени по силата на настоящия договор, обхващат правото на Възложителя да използва, модифицира, разпространява и създава производни произведения на базата на предадените материали без ограничение във времето и територията.
6.1. Задължения на Изпълнителя:
6.2. Задължения на Възложителя:
6.3. При неизпълнение на задълженията по т. 6.2 от страна на Възложителя, Изпълнителят има право да удължи сроковете за изпълнение с периода на закъснението и не носи отговорност за произтичащи забавяния.
6.4. Изпълнителят има право на до 2 (две) поредни ревизии на дизайна на всеки етап без допълнително заплащане. Допълнителните ревизии се заплащат по часова ставка от 50 EUR/час.
6.5. Страните се задължават да действат добросъвестно и да полагат дължимата грижа за успешното реализиране на проекта. Всяка страна уведомява незабавно другата при възникване на обстоятелства, които могат да повлияят на сроковете или качеството на изпълнението.
7.1. Настоящият договор може да бъде прекратен:
7.2. При прекратяване по инициатива на Възложителя без вина на Изпълнителя:
Авансовото плащане не подлежи на възстановяване. Възложителят заплаща стойността на реално извършените дейности, определена на база пропорционално изпълнение. Изпълнителят предава всички завършени материали и изходен код в текущото им състояние.
7.3. При прекратяване по вина на Изпълнителя, същият възстановява на Възложителя платените суми за неизпълнените дейности и дължи неустойка в размер на 15% (петнадесет процента) от общата стойност на договора.
7.4. Прекратяването на договора не засяга клаузите за поверителност (раздел VIII) и интелектуална собственост (раздел V), които остават в сила за срок от 3 (три) години след прекратяването.
7.5. За форсмажорни обстоятелства по смисъла на настоящия договор се считат непредвидими и непреодолими събития от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, включително природни бедствия, военни действия, правителствени забрани и ограничения, епидемии и пандемии, както и други обстоятелства извън разумния контрол на страните.
8.1. Страните се задължават да третират като поверителна цялата информация, получена от другата страна във връзка с изпълнението на настоящия договор, включително, но не ограничено до:
8.2. Задължението за поверителност не се отнася до информация, която:
8.3. Изпълнителят се задължава да обработва всички лични данни, до които получи достъп, в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и приложимото българско законодателство за защита на личните данни.
8.4. При нарушение на задълженията за поверителност, нарушилата страна дължи на другата страна неустойка в размер на 5 000 EUR (пет хиляди евро) за всяко отделно нарушение, без да се засяга правото на пострадалата страна да претендира обезщетение за реално претърпените вреди.
8.5. Задължението за поверителност остава в сила за срок от 3 (три) години след прекратяване или изтичане на настоящия договор.
8.6. Изпълнителят се задължава да прилага подходящи технически и организационни мерки за защита на поверителната информация, включително криптиране на данните при съхранение и пренос, контрол на достъпа и редовно обучение на служителите си относно информационната сигурност.
9.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е валиден до пълното изпълнение на поетите задължения, включително гаранционния период от 24 (двадесет и четири) месеца.
9.2. Всички изменения и допълнения на настоящия договор са валидни единствено ако са направени в писмена форма и подписани от упълномощени представители на двете страни.
9.3. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото приложимо българско законодателство.
9.4. Всички спорове, произтичащи от или свързани с настоящия договор, ще бъдат разрешавани чрез преговори между страните. При непостигане на съгласие в срок от 30 (тридесет) дни, спорът се отнася за разрешаване пред компетентния български съд по седалището на ответника.
9.5. Комуникацията между страните се осъществява по електронен път на следните адреси:
| Страна | Лице за контакт | Имейл | Телефон |
|---|---|---|---|
| Web Factor ЕООД | Георги Димитров | georgi@webfactor.bg | +359 2 999 1234 |
| DefileRacing ЕООД | Ивайло Стоянов | ivaylo@defileracing.bg | +359 32 654 321 |
9.6. Електронните съобщения, изпратени на горепосочените адреси, се считат за валидно получени в деня на изпращането им. Промяна на данните за контакт се съобщава писмено на другата страна в 5-дневен срок.
9.7. Нищожността на отделна клауза от настоящия договор не влече нищожност на целия договор. В такъв случай нищожната клауза се замества от повелителните норми на закона или от най-близката по смисъл валидна уредба.
9.8. Настоящият договор се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра — по един за всяка от страните.
9.9. Неразделна част от настоящия договор са:
✞ Приложение №1 — Техническо задание и спецификации
✞ Приложение №2 — Дизайн макети и wireframes
✞ Приложение №3 — График за изпълнение (Gantt chart)
✞ Приложение №4 — Протокол за приемане на проекта
9.10. Страните декларират, че са запознати с всички разпоредби на настоящия договор, разбират ги и ги приемат доброволно, в удостоверение на което полагат подписите си по-долу.
Настоящият договор е подписан на 06.02.2026 г. в два еднообразни екземпляра.
Web Factor ЕООД
Георги Димитров, Управител
/подпис и печат/
DefileRacing ЕООД
Ивайло Стоянов, Управител
/подпис и печат/