Договор за уеб услуги
◆ Договор № 2026/026 ◆
MISSION DATE: 06.02.2026 • ORBIT: SOFIA, BULGARIA
Настоящият договор за изработка на уебсайт (Договор № 2026/026) е сключен на 06.02.2026 г. в гр. София, Република България, между следните страни:
Web Factor ЕООД
ЕИК 207894561
Адрес гр. София, бул. „Витоша“ № 128, ет. 4
Представител Георги Димитров — Управител
IBAN BG80BNBG96611020345678
Банка БНБ
DefileRacing ЕООД
ЕИК 206753219
Адрес гр. Пловдив, ул. „Княз Борис I“ № 45
Представител Ивайло Стоянов — Управител
IBAN BG22STSA93001527890123
Банка Банка ДСК
Страните по настоящия договор, наричани по-долу за краткост „Изпълнител“ и „Възложител“, се споразумяха за следното:
2.1. Изпълнителят се задължава да проектира, разработи и внедри цялостен уебсайт за нуждите на Възложителя — DefileRacing, в съответствие с утвърденото техническо задание (Приложение №1) и настоящия договор.
2.2. Уебсайтът включва следните основни компоненти и функционалности:
2.3. Всички технически спецификации, дизайн макети и функционални изисквания са описани подробно в Приложение №1, което е неразделна част от настоящия договор.
2.4. Изпълнителят гарантира, че крайният продукт ще отговаря на съвременните уеб стандарти (W3C), ще бъде съвместим с актуалните версии на основните браузъри (Chrome, Firefox, Safari, Edge) и ще покрива изискванията за достъпност (WCAG 2.1 ниво AA).
3.1. Срокът за цялостно изпълнение на проекта е 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на настоящия договор и получаване на авансовото плащане.
3.2. Изпълнението на проекта се разделя на следните етапи:
| Етап | Описание | Срок | Резултат |
|---|---|---|---|
| Етап 1 | Анализ, UX/UI дизайн и прототипиране | Дни 1–8 | Одобрен дизайн макет |
| Етап 2 | Front-end разработка и адаптивен дизайн | Дни 9–17 | HTML/CSS/JS шаблони |
| Етап 3 | Back-end разработка, CMS и интеграции | Дни 18–24 | Функционален сайт |
| Етап 4 | Тестване, оптимизация и публикуване | Дни 25–30 | Пуснат в експлоатация сайт |
3.3. Възложителят се задължава да предостави обратна връзка и одобрение на всеки етап в срок от 3 (три) работни дни от получаване на материалите. Забавянето на обратната връзка удължава пропорционално крайния срок за изпълнение.
3.4. При необходимост от допълнителни функционалности, които не са предвидени в Приложение №1, сроковете се предоговарят с допълнително споразумение (анекс).
3.5. Гаранционният срок за поддръжка и отстраняване на дефекти е 24 (двадесет и четири) месеца от датата на финалното приемане на проекта. В рамките на този период Изпълнителят се задължава да отстранява безвъзмездно всички технически грешки и дефекти, произтичащи от разработката.
4.1. Общата договорена цена за изпълнение на всички дейности по настоящия договор е:
4.2. Плащането се извършва на три вноски по следния график:
| Вноска | Процент | Сума | Условие за плащане |
|---|---|---|---|
| Първа (аванс) | 30% | 2 370,00 EUR | В срок от 5 работни дни след подписване на договора |
| Втора (междинна) | 30% | 2 370,00 EUR | След одобрение на дизайн и завършване на Етап 2 |
| Трета (финална) | 40% | 3 160,00 EUR | След финално приемане и пускане в експлоатация |
4.3. Плащанията се извършват по банков път по сметката на Изпълнителя, посочена в раздел 1 от настоящия договор, в срок от 5 (пет) работни дни от издаване на съответната фактура.
4.4. При забава на плащане, Възложителят дължи неустойка в размер на 0,05% (нула цяло и пет стотни процента) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от общата стойност на договора.
4.5. Цената включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнение на дейностите, вкл. лицензи за софтуер, използван при разработката. Хостинг, домейн и лицензи за трети страни са за сметка на Възложителя.
5.1. След пълното изплащане на договорената цена, всички авторски и имуществени права върху уникалния дизайн, графични елементи и персонализиран код, създадени специално за проекта, се прехвърлят изцяло на Възложителя.
5.2. Изпълнителят запазва правата си върху:
5.3. Възложителят предоставя на Изпълнителя неизключителен лиценз за използване на своите търговски марки, логотипи и фирмено съдържание единствено за целите на изпълнението на настоящия договор.
5.4. Изпълнителят гарантира, че всички разработки по проекта са оригинални и не нарушават права на интелектуална собственост на трети лица. В случай на претенции от трети страни, Изпълнителят поема пълна отговорност и обезщетява Възложителя за всички претърпени вреди.
5.5. Изходният код на проекта се предоставя на Възложителя чрез достъп до хранилище (Git repository) при финалното приемане на проекта.
6.1. Задължения на Изпълнителя:
6.2. Задължения на Възложителя:
6.3. При неизпълнение на задълженията по т. 6.2 от страна на Възложителя, Изпълнителят има право да удължи сроковете за изпълнение с периода на закъснението и не носи отговорност за произтичащи забавяния.
7.1. Настоящият договор може да бъде прекратен:
7.2. При прекратяване по инициатива на Възложителя без вина на Изпълнителя:
Авансовото плащане не подлежи на възстановяване. Възложителят заплаща стойността на реално извършените дейности, определена на база пропорционално изпълнение. Изпълнителят предава всички завършени материали и изходен код в текущото им състояние.
7.3. При прекратяване по вина на Изпълнителя, същият възстановява на Възложителя платените суми за неизпълнените дейности и дължи неустойка в размер на 15% (петнадесет процента) от общата стойност на договора.
7.4. Прекратяването на договора не засяга клаузите за поверителност (раздел 8) и интелектуална собственост (раздел 5), които остават в сила за срок от 3 (три) години след прекратяването.
8.1. Страните се задължават да третират като поверителна цялата информация, получена от другата страна във връзка с изпълнението на настоящия договор, включително, но не ограничено до:
8.2. Задължението за поверителност не се отнася до информация, която:
8.3. Изпълнителят се задължава да обработва всички лични данни, до които получи достъп, в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и приложимото българско законодателство за защита на личните данни.
8.4. При нарушение на задълженията за поверителност, нарушилата страна дължи на другата страна неустойка в размер на 5 000 EUR (пет хиляди евро) за всяко отделно нарушение, без да се засяга правото на пострадалата страна да претендира обезщетение за реално претърпените вреди.
8.5. Задължението за поверителност остава в сила за срок от 3 (три) години след прекратяване или изтичане на настоящия договор.
9.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е валиден до пълното изпълнение на поетите задължения, включително гаранционния период от 24 (двадесет и четири) месеца.
9.2. Всички изменения и допълнения на настоящия договор са валидни единствено ако са направени в писмена форма и подписани от упълномощени представители на двете страни.
9.3. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото приложимо българско законодателство.
9.4. Всички спорове, произтичащи от или свързани с настоящия договор, ще бъдат разрешавани чрез преговори между страните. При непостигане на съгласие в срок от 30 (тридесет) дни, спорът се отнася за разрешаване пред компетентния български съд по седалището на ответника.
9.5. Комуникацията между страните се осъществява по електронен път на следните адреси:
| Страна | Лице за контакт | Имейл | Телефон |
|---|---|---|---|
| Web Factor ЕООД | Георги Димитров | georgi@webfactor.bg | +359 2 999 1234 |
| DefileRacing ЕООД | Ивайло Стоянов | ivaylo@defileracing.bg | +359 32 654 321 |
9.6. Електронните съобщения, изпратени на горепосочените адреси, се считат за валидно получени в деня на изпращането им. Промяна на данните за контакт се съобщава писмено на другата страна в 5-дневен срок.
9.7. Нищожността на отделна клауза от настоящия договор не влече нищожност на целия договор. В такъв случай нищожната клауза се замества от повелителните норми на закона или от най-близката по смисъл валидна уредба.
9.8. Настоящият договор се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра — по един за всяка от страните.
9.9. Неразделна част от настоящия договор са:
◆ Приложение №1 — Техническо задание и спецификации
◆ Приложение №2 — Дизайн макети и wireframes
◆ Приложение №3 — График за изпълнение (Gantt chart)
◆ Приложение №4 — Протокол за приемане на проекта
Настоящият договор е подписан на 06.02.2026 г. в два еднообразни екземпляра.
Web Factor ЕООД
Георги Димитров, Управител
/подпис и печат/
DefileRacing ЕООД
Ивайло Стоянов, Управител
/подпис и печат/